Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор об оказании услуг автосервиса образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России в т. — Налоговым органом допущены ошибки при расчете пеней и штрафов в ходе определения недоимки. Для этого используется общая схема составления любого письменного обращения адресная часть, наименование, описательная блок подписей с датами.
Договор на оказание услуг автосервиса
ДОГОВОР № _______
по предоставлению автосервисных услуг
г. Челябинск
«___» ________ 20___ года
Индивидуальный Предприниматель Соколов Андрей Анатольевич (свидетельство о государственной регистрации серия 74 номер 001815578, выдано ИМНС России по Калининскому району г. Челябинска 28.05.2004г., ОГРНИП 304744714900102), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ___________________ (наименование организации заказчика) , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ (руководитель организации заказчика) , действующего на основании _______________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство, осуществлять ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, а также узлов и агрегатов автотранспортных средств Заказчика (далее по тексту «Продукция»).
1.2. Заказчик, согласно договору заказа-наряда на работы (далее по тексту «заказ-наряд») и в соответствии с условиями настоящего договора, обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.
1.3. Заказ-наряд является неотъемлемой частью настоящего договора и содержит следующую информацию:
1.3.1. (выполненные работы) — наименование и стоимость выполненных работ, которые были ранее согласованы сторонами на основании заявки Заказчика и оформлены в виде предварительного договора заказа-наряда на работы;
1.3.2. (расходная накладная) — наименование, количество и стоимость запасных частей и материалов, использованных Исполнителем при выполнении заявочных работ.
1.4. Ориентировочный срок оказания услуг Исполнитель устанавливает самостоятельно в зависимости от их сложности. При необходимости проведения дополнительных работ, по согласованию между сторонами, срок может быть увеличен. Возможно досрочное выполнение работ Исполнителем.
1.5. Исполнитель оказывает Заказчику, с привлечением третьих лиц, услуги по утилизации резинотехнических изделий от автомобильной техники, автомобильных аккумуляторных батарей, отработанных смазочных материалов и специальных жидкостей, применяемых в автомобильной технике, высвободившихся в результате выполнения работ Исполнителем по настоящему договору. При этом, все материалы, высвободившихся в результате выполнения работ и подлежащие утилизации, Заказчик оставляет у Исполнителя.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ определяется согласно прейскуранту Исполнителя и согласовывается сторонами при оформлении предварительного заказ-наряда.
2.2. Перечень работ, материалов, запасных частей и их стоимость может быть изменена при необходимости в ходе выполнения работ, при этом все изменения вступают в силу, только после их согласования сторонами. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ, материалов и запасных частей, которые не были согласованы сторонами.
2.3. Сопутствующие работы Исполнителя, необходимые для выполнения работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учётом стоимости материалов и запасных частей — согласованию между сторонами не подлежат.
2.4. Расчёт Заказчика с Исполнителем, за оказанные услуги по настоящему договору, осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. В случае безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, Заказчик осуществляет 100% оплату суммы, согласно счёту на оплату, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания сторонами акта на выполненные работы.
2.4.2. В случае внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, Заказчик осуществляет 100% оплату суммы, согласно заказ-наряду, в момент принятии работ и подписания сторонами заказ-наряда.
3. ПРИЁМКА И ПЕРЕДАЧА УСЛУГ
3.1. Приёмка оказанных услуг по количеству и качеству производится представителем Заказчика в присутствии ответственного представителя Исполнителя и оформляется актом на выполненные работы.
3.2. Представитель Заказчика обязан прибыть к Исполнителю для приёмки оказанных услуг точно в назначенное для этого время.
3.3. В случае наличия задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате ранее оказанных услуг, очередной заказ-наряд принимается в работу Исполнителем, но передача оказанных по данному заказу-наряду услуг осуществляется только при условии 100% погашения Заказчиком имеющейся задолженности.
3.4. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ .
4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
4.1. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и отвечать требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным услугам.
4.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком.
4.3. Гарантийные обязательства Исполнитель предоставляет на оказанные услуги только при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и технического обслуживания продукции, установленных заводом-изготовителем. Гарантийные сроки на конкретные виды работ указаны в соответствующем заказе-наряде.
4.4. Гарантийные обязательства по рекламациям на услуги, оказанные Исполнителем с использованием давальческих запасных частей и материалов указываются в соответствующих заказ-нарядах. Гарантия не распространяется на сами давальческие запасные части.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность и комплектность, полученной от Заказчика продукции.
5.2. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в случае обнаружения давальческих запасных частей и материалов ненадлежащего качества.
5.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю продукцию в чистом виде и в назначенное время. В случае если Заказчик в назначенное время не прибыл к месту оказания услуг, то обслуживание Заказчика осуществляется в порядке общей очереди.
5.4. В случае использования в работе Исполнителем давальческих материалов и запасных частей Заказчик обязан предоставить их Исполнителю в течение 3 (Трёх) часов с момента их требования Исполнителем, гарантия на них не распространяются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий, предусмотренных п.5.1. настоящего договора, повлекшее за собой причинение Заказчику материального ущерба, Исполнитель обязан возместить Заказчику полную стоимость причинённого ущерба. Размер ущерба согласовывается сторонами и оформляется соответствующим актом.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.2.4. настоящего договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.3.2. и (или) п.5.4. настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительное время нахождения транспортного средства на его территории из расчёта 300 (Триста) рублей за одни сутки стоянки.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___» ________ 20__ года, а в части взаиморасчётов — до полного их завершения. Если стороны не приняли решения о расторжении настоящего договора, то договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут, как по обоюдному согласию сторон, так и в одностороннем порядке, но только при условии направления стороной-инициатором письменного уведомления другой стороне о предложении расторгнуть настоящий договор.
7.3. В случае расторжения настоящего договора, стороны обязаны полностью выполнить взятые на себя, по настоящему договору, обязательства в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента принятия обоюдного решения о его расторжении. Моментом расторжения настоящего договора признаётся дата оформления дополнительного соглашения к настоящему договору о его расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Любые споры между сторонами, возникшие при исполнении условий настоящего договора, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в арбитражном суде Челябинской области.
7.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
7.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из сторон.
7.7. Настоящий договор считается заключённым в случае наличия на обоих экземплярах подписей уполномоченных лиц сторон, скреплённых печатями Исполнителя и Заказчика.
7.8. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам, касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
7.9. Изменения к договору действительны, если они совершены обоюдно в письменной форме в едином документе с подписями, уполномоченных лиц, заверенном печатями сторон.
7.10. Весь обмен корреспонденцией между обеими сторонами в рамках настоящего договора осуществляется в письменной форме. Под письменной формой подразумеваются также факсимильные сообщения с последующим предоставлением подлинных документов.
8. ДОКУМЕНТЫ ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДОГОВОРУ
8.1. Для ПОКУПАТЕЛЯ (юридического лица):
— Ксерокопия свидетельства ОГРН, заверенная печатью предприятия;
— Ксерокопия свидетельства ИНН, заверенная печатью предприятия;
— Ксерокопия документов подтверждающих полномочия директора.
8.2. Для ПОКУПАТЕЛЯ (индивидуального предпринимателя):
— Ксерокопия свидетельства ИП;
— Ксерокопия свидетельства ИНН;
— Ксерокопия свидетельства ОГРН;
— Копия паспорта (все заполненные страницы).
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Источник: https://www.arsenalavto.ru/dogovor_servis.html
Договор на ремонт автомобиля (быстрый договор)
Для защиты подрядчика договор устанавливает:
- Наличие предварительной оплаты работ
- Неустойку за просрочку оплаты работ
- Право на удержание автомобиля в случае неуплаты
Для защиты заказчика договор устанавливает:
- Гарантию подрядчика на осуществленные работы
- Выплату неустойки при просрочке выполнения работ
- Право заказчика присутствовать при проведении работ
Для защиты подрядчика договор устанавливает:
- Право на удержание автомобиля в случае неуплаты
- Наличие предварительной оплаты работ
- Неустойку за просрочку оплаты работ
Для защиты заказчика договор устанавливает:
- Гарантию подрядчика на осуществленные работы
- Выплату неустойки при просрочке выполнения работ
- Право заказчика присутствовать при проведении работ
Указать ФИО Подрядчика , именуем ый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», действующ ий(ая) как физическое лицо, с одной стороны,
Указать ФИО Заказчика , именуем ый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующ ий(ая) как физическое лицо, с другой стороны,
Адрес регистрации: указать адрес регистрации
Паспорт: указать серию, номер, дату и орган выдачи
Банковские реквизиты: указать номер карты, счета
Подрядчик ________________ Указать ФИО Подрядчика
Адрес регистрации: указать адрес регистрации
Паспорт: указать серию, номер, дату и орган выдачи
Банковские реквизиты: указать номер карты, счета
Заказчик ________________ Указать ФИО Заказчика
Указать наименование Подрядчика , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с одной стороны, и
Указать наименование Заказчика , именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с другой стороны,
указать наименование Подрядчика
Юридический адрес: указать адрес
ОГРН: указать ОГРН , ИНН: указать ИНН , КПП: указать КПП
В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет
От имени Подрядчика_____________ указать ФИО подписанта
указать наименование Заказчика
Юридический адрес: указать адрес
ОГРН: указать ОГРН , ИНН: указать ИНН , КПП: указать КПП
В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет
От имени Заказчика_____________ указать ФИО подписанта
Индивидуальный предприниматель указать наименование Подрядчика , именуем ый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрированн ый(ая) в реестре индивидуальных предпринимателей под № Указать ОГРНИП , с одной стороны,
Индивидуальный предприниматель указать наименование Заказчика , именуем ый(ая) в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированн ый(ая) в реестре индивидуальных предпринимателей под № Указать ОГРНИП , с другой стороны,
Адрес регистрации: указать адрес регистрации
ОГРНИП: указать ОГРНИП , ИНН: указать ИНН
В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет
Подрядчик ________________ ИП указать ФИО предпринимателя
Адрес регистрации: указать адрес регистрации
ОГРНИП: указать ОГРНИП , ИНН: указать ИНН
В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет
Заказчик ________________ ИП указать ФИО предпринимателя
Договор подряда на ремонт автомобиля
вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор подряда на ремонт автомобиля (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в отношении транспортного средства, указанного в пункте 1.2. Договора (далее – «Автомобиль») выполнить работы, указанные в пункте 1.3. Договора (далее – «Работы»). Заказчик обязуется принять Работы и оплатить установленную стоимость Работ.
1.2. Автомобиль, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики:
1.2.1. Марка и модель: указать марку и модель автомобиля
1.2.2. Регистрационный номер: указать номер автомобиля
1.2.3. Идентификационный номер (VIN): указать VIN автомобиля
1.2.4. Год выпуска: указать год выпуска
1.3. В отношении Автомобиля Подрядчиком производятся следующие Работы: указать производимые работы .
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Подрядчику Автомобиль для осуществления Работ в срок до г.
2.1.2. Принять выполненные Работы в сроки и в порядке, установленные Договором.
2.1.3. Оплатить выполненные Работы в объеме и в порядке, установленные Договором.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а после выполнения Работ предоставить Заказчику Автомобиль.
2.2.2. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при невозможности дальнейшего осуществления Работ в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Передать Заказчику информацию, связанную с эксплуатацией результата Работ, если без такой информации использование результата Работ Заказчиком невозможно или затруднительно.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик в течение 7 рабочих дней не приступает к исполнению Договора.
2.3.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, выявленных при приемке осуществленных Работ.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Не приступать к Работам или приостановить Работы и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует Подрядчику исполнить собственные обязанности.
2.4.2. Получить от Заказчика полную стоимость осуществляемых Работ.
3. Срок выполнения работ
3.1. Срок выполнения Работ по Договору составляет: с г. до г., т.е. всего указать срок всего дней .
4. Стоимость работ
4.1. Стоимость Работ по Договору составляет указать стоимость работ ( сумма работ прописью ) рублей.
4.2. Оплата по Договору производится в момент приемки Работ .
4.3. Способ оплаты: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на банковский счет (банковскую карту) Подрядчика или передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику.
5. Порядок приемки работ
5.1. Приемка Работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ по ремонту автомобиля (Приложение 1 — Акт выполненных работ по ремонту автомобиля).
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством РФ.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из Договора.
7.2. Стороны признают, что все права и обязанности по Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения Договора.
7.3. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
8. Список приложений
Подписи и реквизиты сторон
Источник: https://dogovor.ru/light/dogovor-na-remont-avtomobilya
Примерная форма договора на услуги автосервиса
Договор на услуги автосервиса
г. _____________________ «__» _____________ _____ г.
(наименование организации, предприятия)
в лице _________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________,
в лице _________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы.
1.3. Заказчик в _________________ предоставляет Исполнителю заявку,
2.1. Услуги, обусловленные в п. 1.1 договора оказываются в
автосервисе Исполнителя, расположенном по адресу: _______________________
и включают в себя: ______________________________________________________
(определить перечень работ)
2.2. К обслуживанию принимаются эксплуатируемые транспортные
средства, находящиеся в исправном состоянии.
2.3. Заказчик обязан выполнять указания и рекомендации сотрудников
Исполнителя, обслуживающих его транспортные средства, по их эксплуатации
и хранению, правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем.
2.4. В случае остановки транспортного средства из-за неисправности
Заказчик имеет право вызвать механика автосервиса Исполнителя.
2.5. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу обслуживаемых
транспортных средств и несет ответственность за нарушение нормальной их
работы только в том случае, если Заказчиком выполняется пункт 2.3
3.1. Заказчик производит оплату за оказанные услуги автосервиса в
течение ________ дней согласно Акту сдачи-приемки работ по предъявлении
Исполнителем Акта и счета по факту выполненных работ.
3.2. Стоимость работ определяется исходя из расценок Исполнителя,
действующих в период оказания услуг.
3.3. Стоимость услуг Исполнителя в течение срока действия
настоящего договора может быть изменена, о чем Исполнитель обязан
предупредить Заказчика за _________ дней.
3.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты фактически
оказанных услуг Исполнитель вправе приостановить выполнение своих
обязательств по договору до полного погашения задолженности.
4. Ответственность Сторон договора
4.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество
оказанных услуг автосервиса.
4.2. Исполнитель несет ответственность за несохранность
4.3. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями
от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,
которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать от Исполнителя:
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4. Если отступления в работе от условий договора или иные
недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не
были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
4.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в
выполнении работы Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных
убытков либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения
5. Порядок предъявления претензий
5.1. Претензии, возникающие по договору, могут быть предъявлены в
течение ________________________ с момента возникновения основания для их
5.2. При получении претензии, Сторона ее получившая, обязана ее
рассмотреть и дать ответ в течение _____________________ с даты получения
6.1. Настоящий договор заключен на срок с «__» _________ 20__ г. по
«___» ________ 20__ г., вступает в силу с момента его подписания. Если ни
одна из Сторон не уведомит другую Сторону за _______________ до истечения
срока действия договора о желании прекратить действие настоящего договора
либо перезаключить его на иных условиях, срок действия договора
продлевается на следующий аналогичный период.
6.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
6.3. Договор может быть расторгнут и по требованию любой из Сторон
в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с письменным
уведомлением другой Стороны за ___________________________.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору
действительны, при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.
6.5. Стороны будут стремиться разрешать все возникшие разногласия
путем переговоров. При невозможности урегулировать разногласия путем
переговоров спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в порядке,
предусмотренном Арбитражным процессуальным законодательством Российской
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.
6.7. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
Источник: https://dogovor-blank.ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
Договор на ремонт автомобиля
В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля.
При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт. Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы.
В первом разделе подробно описывается предмет договора. Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики.
Во втором — условия выполнения данного документа. В этом разделе необходимо записать такие факты, как:
- передача автомобиля производится на основании акта приема-передачи;
- какая из сторон приобретает все расходные материалы;
- определить и согласованность по тарифам и расценкам и др.
В третьем разделе указываются конкретные обязанности сторон:
- срок исполнения для подрядчика;
- требования по сохранности автомобиля и информированию заказчика обо всех изменениях и проблемах;
- своевременная оплата заказчиком данных работ;
- осуществление контроля за процессом технического обслуживания и пр.
Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов. При необходимости оговорить прочие условия договора. В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций.
Договор на ремонт автомобиля (doc)
Источник: http://car-e-ta.ru/dogovor-na-remont-avtomobilya/